公司新聞

建筑施工企業(yè)停工損失（工地停工損失）

工地停工損失可以開發(fā)票嗎

根據(jù)停工日期，計算工地看護費，周轉(zhuǎn)材料等損失費開收據(jù)。

　　【問】公司因政府要求停工整頓，在這期間承包商要求支付停工損失，這筆費用是否可以計入成本？停工損失需對方開具發(fā)票嗎？　　【答】　　這個停工損失是季節(jié)性和日常修理過程中發(fā)生的，這個是可以作為成本入賬的。上述停工是因為政府要求的停工損失，這是非正常狀態(tài)下發(fā)生的，計入營業(yè)外支出。

被拆遷企業(yè)取得的停業(yè)補償、搬家費用，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動，所以也不屬于開具發(fā)票的范圍。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，因為被拆遷企業(yè)取得的停業(yè)補償、搬家費用不屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動，不屬于開具發(fā)票的范圍，被拆遷企業(yè)支付拆遷款當(dāng)年實際支付的停業(yè)補償、搬家費用，應(yīng)以拆遷協(xié)議、收款憑證作為稅前扣除憑證。

企業(yè)員工報銷費用時，需要根據(jù)實際消費的金額來報銷。在實際操作中，有時候會出現(xiàn)對方開具的發(fā)票金額大于企業(yè)實際支付的金額的情況，比如，企業(yè)收到的定額發(fā)票金額大于實際支付金額，企業(yè)只需要按實際金額來入賬即可。所以報銷金額低于發(fā)票金額是可以的。

需要取得發(fā)票才可以攤銷的，付款沒有發(fā)票，掛賬預(yù)付賬款。付款時：借：預(yù)付帳款（應(yīng)收帳款）貸：銀行存款等科目 收到發(fā)票：借：待攤費用 貸：預(yù)付帳款（應(yīng)收帳款）攤銷：借：管理費用/營業(yè)費用-房租 貸：待攤費用 “預(yù)付賬款”賬戶用于核算企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項。

在建工程 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 勞務(wù)費發(fā)票可以抵扣增值稅嗎？勞務(wù)費發(fā)票可以抵扣增值稅。增值稅是以商品在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅，增值稅一般納稅人支付的勞務(wù)費用、取得的勞務(wù)費用開具的增值稅專用發(fā)票，可以抵扣增值稅。

建筑工程停工損失的內(nèi)容包括哪些

1、法律分析：建筑工程停工損失的內(nèi)容包括停工期內(nèi)支付的生產(chǎn)工人工資和提取的職工福利基金、耗用的燃料和動力費，以及應(yīng)負擔(dān)的車間經(jīng)費和企業(yè)管理費等。

2、法律分析：停工損失包括的內(nèi)容有停工期內(nèi)支付的生產(chǎn)工人職工薪酬、停工期內(nèi)消耗的燃料和動力費和停工期內(nèi)應(yīng)負擔(dān)的制造費用。

3、法律分析：停工損失是由于停工超過規(guī)定期限所發(fā)生的各種費用，包括停工期內(nèi)支付的生產(chǎn)工人工資和提取的職工福利基金、耗用的燃料和動力費，以及應(yīng)負擔(dān)的車間經(jīng)費和企業(yè)管理費等。法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。

4、停工損失核算的主要內(nèi)容有：停工期間所發(fā)生的損失以及相關(guān)的費用。停工期間發(fā)生的損失 這部分主要指的是因非正常原因?qū)е碌纳a(chǎn)中斷所產(chǎn)生的損失。這些損失可能包括未完成的訂單損失、已完成但未達到質(zhì)量標(biāo)準的產(chǎn)品成本等。此外，還涵蓋了由于停電、機器故障等不可抗力因素造成的直接或間接經(jīng)濟損失。

5、停工損失是由于停工超過規(guī)定期限所發(fā)生的各種費用。停工損失的內(nèi)容：包括停工期內(nèi)支付的生產(chǎn)工人工資和提取的職工福利基金、耗用的燃料和動力費，以及應(yīng)負擔(dān)的車間經(jīng)費和企業(yè)管理費等。

建筑工程由于甲方原因?qū)е峦９さ馁r償問題

1、法律分析： 停工索賠：賠償應(yīng)基于當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價標(biāo)準，并且必須有監(jiān)理簽字的停工記錄作為依據(jù)。 發(fā)包人或工程師責(zé)任導(dǎo)致的停工：如果發(fā)包人或工程師的行為或失誤導(dǎo)致停工，從而給承包人造成損失或工期延誤，發(fā)包人應(yīng)負責(zé)賠償承包人的損失，并相應(yīng)順延工期。

2、事實上，當(dāng)發(fā)包人因上述原因或其他原因?qū)е鹿こ掏９さ?，承包人除了可以要求賠償，最重要的是可以要求工期延順，從而不會超期施工。

3、由于甲方原因停工的乙方可以依法索賠，雙方可以經(jīng)協(xié)商一致簽訂索賠協(xié)議書，其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：甲方中途停工損失補償辦法，補償原則，停工的具體日期，停工的原因，工地看護費用計算，臨時設(shè)施費的補償，剩余材料（半成品）費用，計算周轉(zhuǎn)材料停止補償，施工機械停職補償。

4、法律分析：由于甲方原因停工的乙方可以依法索賠，雙方可以經(jīng)協(xié)商一致簽訂索賠協(xié)議書。因發(fā)包人原因造成工程停工的，發(fā)包人要承擔(dān)賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用的責(zé)任。就賠償問題雙方可以協(xié)商，如果協(xié)商不成的，承包人可以向法院起訴索賠。

5、法律分析：停工索賠，應(yīng)該參照你們那里的建設(shè)工程造價依據(jù)進行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工。 因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和（或）導(dǎo)致工期延誤的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失（即費用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）。